SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINAS-REFUGIO EN EL ÁMBITO DE LA RED DE TRANSPORTE INTERURBANO DE VIAJEROS POR CARRETERA DE SEVILLA

Description

La Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Sevilla tiene previsto realizar una mejora en las Marquesinas de diversos puntos de la provincia de Sevilla. Se van a realizar un cambio o mejora en un total de 52 marquesinas, 45 de tipo cerrado y 7 de tipo abierto. Además del suministro de las misma, se precisa la realización de obras complementarias para su instalación. La información relativa a las características técnicas, económicas y la forma de tramitación de dicho expediente se encontrarán bien documentadas en el Perfil del Contratante de nuestra Delegación Territorial, con fácil acceso para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Lot 1: El objeto del presente contrato es el suministro de marquesinas para su instalación en las paradas de autobús que o bien carecen de ellas o su estado es tal que impide su reparación. Así mismo se incluyen las obras necesarias y adecuaciones del entorno para su correcta instalación y accesibilidad. El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, caso de ser necesaria, de los bienes objetos de esta contratación, con las características que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. Las marquesinas se instalarán en paradas situadas en núcleos urbanos dentro de las poblaciones, o bien próximo a ellas en las ubicaciones rurales establecidas. Se ha realizado un estudio para conocer las distintas necesidades de las marquesinas que solicitan una reparación, cambio o colocación de una nueva donde no había existencia, de cuyo resultado se desprende una demanda mayor que la oferta (97 marquesinas demandadas frente a 52 ofertadas para su cambio), por lo que se ordenarán según las necesidades y prioridades. Las distintas sustituciones se efectuarán en orden de prioridad, por necesitar un cambio urgente o por la colocación de marquesina donde no hay existencia. Por tanto, se escogerán a las primeras de esta lista de prioridades, sin perjuicio de que la misma pueda ser modificada por causas ajenas a la Delegación. Este estudio contiene la relación del total de marquesinas propuestas a su cambio, de las cuales se escogerá, como se ha especificado, en función de sus necesidades, hallándose el mismo en el Anexo III de los Pliegos de Prescripciones Técnicas. De este modo se considera que el objeto del contrato queda especificado al aportar en orden de preferencia la relación de marquesinas que se van modificar así como las sustitutas en caso de no poder ejecutarse las anteriores. Para cada una de las ubicaciones que la Delegación Territorial determine, se realizarán las siguientes actuaciones: - Suministro, comprendiendo la fabricación de las marquesinas (o bien su adquisición a un tercero) y su transporte al punto de instalación. En caso de que, para algunas de las marquesinas, se requiriera su almacenamiento desde su fabricación hasta su instalación, correrá por cuenta del adjudicatario. - Se redactará un proyecto técnico, elaborado por técnico competente, en los casos en que sea necesario la ejecución de obras de acondicionamiento o accesibilidad para la instalación de la marquesina. - Instalación, procediendo el adjudicatario al montaje de las marquesinas siguiendo instrucciones de la dirección técnica y del responsable del contrato. - Ejecución de las obras necesarias en cada caso, para la correcta instalación y accesibilidad de las marquesinas, así como el acondicionamiento del entorno. - En los casos que se determine, desmontaje y traslado a vertedero de las marquesinas preexistentes o la reubicación de estas, previa valoración de la idoneidad de la nueva ubicación. El plazo de ejecución para el suministro e instalación de las 52 marquesinas (45 abiertas y 7 cerradas) será de 6 meses. En los PCAP y PPT vendrá de forma más detallada características y requisitos. Lot 1: El objeto del presente contrato es el suministro de marquesinas para su instalación en las paradas de autobús que o bien carecen de ellas o su estado es tal que impide su reparación. Así mismo se incluyen las obras necesarias y adecuaciones del entorno para su correcta instalación y accesibilidad. El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, caso de ser necesaria, de los bienes objetos de esta contratación, con las características que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. Las marquesinas se instalarán en paradas situadas en núcleos urbanos dentro de las poblaciones, o bien próximo a ellas en las ubicaciones rurales establecidas. Se ha realizado un estudio para conocer las distintas necesidades de las marquesinas que solicitan una reparación, cambio o colocación de una nueva donde no había existencia, de cuyo resultado se desprende una demanda mayor que la oferta (97 marquesinas demandadas frente a 52 ofertadas para su cambio), por lo que se ordenarán según las necesidades y prioridades. Las distintas sustituciones se efectuarán en orden de prioridad, por necesitar un cambio urgente o por la colocación de marquesina donde no hay existencia. Por tanto, se escogerán a las primeras de esta lista de prioridades, sin perjuicio de que la misma pueda ser modificada por causas ajenas a la Delegación. Este estudio contiene la relación del total de marquesinas propuestas a su cambio, de las cuales se escogerá, como se ha especificado, en función de sus necesidades, hallándose el mismo en el Anexo III de los Pliegos de Prescripciones Técnicas. De este modo se considera que el objeto del contrato queda especificado al aportar en orden de preferencia la relación de marquesinas que se van modificar así como las sustitutas en caso de no poder ejecutarse las anteriores. Para cada una de las ubicaciones que la Delegación Territorial determine, se realizarán las siguientes actuaciones: - Suministro, comprendiendo la fabricación de las marquesinas (o bien su adquisición a un tercero) y su transporte al punto de instalación. En caso de que, para algunas de las marquesinas, se requiriera su almacenamiento desde su fabricación hasta su instalación, correrá por cuenta del adjudicatario. - Se redactará un proyecto técnico, elaborado por técnico competente, en los casos en que sea necesario la ejecución de obras de acondicionamiento o accesibilidad para la instalación de la marquesina. - Instalación, procediendo el adjudicatario al montaje de las marquesinas siguiendo instrucciones de la dirección técnica y del responsable del contrato. - Ejecución de las obras necesarias en cada caso, para la correcta instalación y accesibilidad de las marquesinas, así como el acondicionamiento del entorno. - En los casos que se determine, desmontaje y traslado a vertedero de las marquesinas preexistentes o la reubicación de estas, previa valoración de la idoneidad de la nueva ubicación. El plazo de ejecución para el suministro e instalación de las 52 marquesinas (45 abiertas y 7 cerradas) será de 6 meses. En los PCAP y PPT vendrá de forma más detallada características y requisitos.